防腐木施工合同

发包方（以下简称甲方）：山西中新远航园林工程有限公司 承包方（以下简称乙方）：兴胜木业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工行管理总局共 同发布的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）及其他有关法律、法规，遵循平等、自 愿、公平和诚信的原则，双方就韩村文化休闲广场防腐木廊架安装施工 工程协商一 致，签订本合同，共同信守。

—、工程事项 第1条工程概况

1.1工程名称：韩村文化休闲广场

1.2工程地点：山西省临汾市尧都区屯里镇韩村（滨河东路与韩村北大街交叉口） 1.3工程内容：韩村文化休闲广场防腐木廊架安装施工 1.4工程量：防腐木廊架安装参照附件1廊架做法图纸 1.5工程开竣工日期： 16年 7月 1 日至 16年 7月 12日。 第2条工程承包范围

2.承包范围：韩村文化休闲广场防腐木廊架安装施工总承包 第3条双方派驻工地代表

3.1甲方派驻工地代表姓名： 任利飞 职权：甲方代表

3.2乙方派驻工地代表姓名：朱红石 职权：乙方代表 第4条发包人工作

4.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。 4.2甲方向乙方进行施工技术交底，协助乙方放线定位。 4.3甲方向乙方提供水、电，方便乙方施工。 4.4甲方委派相关负责人对工程质量、数量进行确认。

4.5甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以书面形式通知乙方。 4.6甲方负责木结构的土建等基础施工及场地清理。 第5条承包利和义务

1

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0202)673 5.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。

5.2乙方不能将本工程转包，一经发现，甲方有权立即取消乙方的承包资格，因此造成 的一切损失由乙方负责。

5.3乙方应严格按照施工图纸及技术要求组织施工，工程质量必须达到施工规范和设 计要求。

5.4乙方负责所有主材（主要是防腐木）以及辅料（包含不锈钢自攻钉，龙骨，膨胀 螺栓等）。

5.5施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施， 消除事故隐患。

5.6乙方编制施工组织方案，由甲方审定后实施。

5.7乙方负责工程结束并最终由业主验收合格后壹年内的工程质量维护。 二、工程造价和结算

第6条工程总价：甲乙双方共同确认工程款：40000元， 大写： 肆万元整 。

第7条结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方2000元作为订金， 大写： 贰仟圆整 ；乙方材料进场后甲方支付乙方至合同金额的50% 作为材料进场费，大写 贰万 元整；

全部廊架安装工程结束甲方支付至合同总金额的95%大写 叁万捌仟圆整 元整； 余款2000元作为工程的质保金，在壹年质保期满后三个工作日内付清工程余款。

第 完工后，乙方以口头或书面形式通知甲方验收并确认甲方已接到通知，三个工 作日日内甲方若未验收视为验收合格。

三、工程质量和验收

第9条质量以及验收标准参见补充协议。

四、工期延误和提前

第10条由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。 10.1不可抗力及自然灾因素，如雨、雪等天气，地震、洪水等天灾。 10.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进 行。

10.3非承包人原因停水，停电等原因造成停工。 10.4其他可调整工期的因素：视具体情况双方协商。

2

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0202)673 五、违约与争议： 第11条违约责任

11.1除国家法律，法规明确规定或其它不可抗因素外，任何一方违约造成的损失， 由违约方承担赔偿责任。

11.2甲方因自己原因延付工程款时，每逾期一天，按应付工程造价0.3‰计算滞纳金。 11.3甲方未按约定的时间和要求提供场地、方案回复、支付工程款的，乙方可以要求 顺延工期。同时引起的停工待料、延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。

11.4乙方未按合同约定时间完工，每逾期一天，按工程造价的0.3‰赔付甲方。 第12条争议解决方式

本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的按以下2种方式 解决。

（1）依法向临汾市人民起诉； （2）提交临汾市仲裁委员会仲裁。 六、其他

第13条协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议。补充协议具有同等法律 效应。

第14条本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

甲方： 山西中新远航园林工程有限公司 乙方：（兴胜木业有限公司） 委托人： 委托人： 年 月 日 年 月 日

补充协议：

防腐木廊架木质选用：樟子松木料；

因表面刨光处理，会导致少量尺寸偏差，但双方商定规格尺寸偏差范围如下： 200mm*200mm的防腐木柱子，横截面尺寸不小于190mm*190mm； 120mm*150mm的防腐木横梁，横截面尺寸不小于110mm*140mm； 120mm*60mm的防腐木架条，横截面尺寸不小于110mm*50mm； 50mm厚的防腐木坐凳面，木条厚度不小于45mm。 颜色选用：橡木；

考虑到凳面牢固程度，防腐木坐凳凳面木板改用50mm*50mm防腐木条作为 龙骨固定（图纸上为50mm*50mm方钢）；

开裂程度控制：缝宽不得大于5mm，单根柱子上裂缝不得多于5条； 刷面漆不少于3道；

3

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0202)673 安装完毕后一年内不得出现廊架松垮、架条掉落、凳面木条松动、螺栓松动 等情况，一经出现甲方有权扣罚质保金。

甲方： 山西中新远航园林工程有限公司 乙方：（兴胜木业有限公司） 委托人： 委托人：

年 月 日 年 月 日

你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。

4